赵县人民法院新建审判法庭项目施工合同
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、合同编号： YMHB-2022-1012
二、合同名称： 赵县人民法院新建审判法庭项目施工合同
三、项目编号： HB2022041610010022
四、项目名称： 赵县人民法院新建审判法庭项目工程施工
五、合同主体
采购人（甲方）： 赵县人民法院
地 址： 赵县人民法院
联系方式：登录即可免费查看
供应商（乙方）：中国建筑一局（集团）有限公司
地 址：北京市丰台区西四环南路52号
联系方式：登录即可免费查看
六、合同主要信息
主要标的名称：赵县人民法院新建审判法庭项目施工
规格型号（或服务要求）：本项目占地25亩，总建筑面积18150平方米，其中地上建筑面积12980平方米，地下建筑面积5170平方米，建设内容主要包括：立案用房、审判用房、执行用房、信访接待室、审判配套用房、审判管理用房、诉讼档案用房、司法警察用房等。
主要标的数量：1
主要标的单价：登录即可免费查看.20
合同金额： 7570.980220万元
履约期限、地点等简要信息：建设地点：赵县李春大道与梨乡大街交叉口西北角，东临梨乡大街，南临李春大道，西北邻赵藁公路。 计划工期：540日历天。质量要求：合格。
采购方式：
七、合同签订日期：
2022-06-16
八、合同公告日期：
2022-06-16
九、其他补充事宜：无
本合同对应的中标成交公告：
【赵县人民法院新建审判法庭项目工程施工】中标结果公示
附件：
施工合同
下载
免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，中国政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
二、合同名称： 赵县人民法院新建审判法庭项目施工合同
三、项目编号： HB2022041610010022
四、项目名称： 赵县人民法院新建审判法庭项目工程施工
五、合同主体
采购人（甲方）： 赵县人民法院
地 址： 赵县人民法院
联系方式：登录即可免费查看
供应商（乙方）：中国建筑一局（集团）有限公司
地 址：北京市丰台区西四环南路52号
联系方式：登录即可免费查看
六、合同主要信息
主要标的名称：赵县人民法院新建审判法庭项目施工
规格型号（或服务要求）：本项目占地25亩，总建筑面积18150平方米，其中地上建筑面积12980平方米，地下建筑面积5170平方米，建设内容主要包括：立案用房、审判用房、执行用房、信访接待室、审判配套用房、审判管理用房、诉讼档案用房、司法警察用房等。
主要标的数量：1
主要标的单价：登录即可免费查看.20
合同金额： 7570.980220万元
履约期限、地点等简要信息：建设地点：赵县李春大道与梨乡大街交叉口西北角，东临梨乡大街，南临李春大道，西北邻赵藁公路。 计划工期：540日历天。质量要求：合格。
采购方式：
七、合同签订日期：
2022-06-16
八、合同公告日期：
2022-06-16
九、其他补充事宜：无
本合同对应的中标成交公告：
【赵县人民法院新建审判法庭项目工程施工】中标结果公示
附件：
施工合同
下载
免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，中国政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
微信扫码关注
