萝北县肇兴粮库有限责任公司烘干塔维修改造项目公开招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
项目概况
萝北县肇兴粮库有限责任公司烘干塔维修改造项目 招标项目的潜在投标人应在黑龙江鼎拓项目管理有限公司（开标大厅）获取招标文件，并于2022年05月30日 13点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：DTZB-2022-0040
项目名称：萝北县肇兴粮库有限责任公司烘干塔维修改造项目
预算金额：145.0000000 万元（人民币）
最高限价（如有）：145.0000000 万元（人民币）
采购需求：
施工图纸及工程量清单范围内的所有工作内容
合同履行期限：116日历天；计划开工日期：2022年6月6日，计划竣工日期：2022年9月30日。（具体以合同签订为准）
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目面向中小企业采购的项目,《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《黑龙江省人民政府关于促进大学生创新创业的若干意见》（黑政发〔2015〕16号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)。
3.本项目的特定资格要求：3.1本次招标要求投标申请人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织；投标人应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（乙级）有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.2拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书，不得担任其他在施建设工程项目的项目负责人。3.3投标人拟投入项目管理其他人员配备要求：技术负责人1人（具备相关专业中级及以上职称证书）、安全员1人，安全员具有有效的C类安全生产考核合格证书；质量员1人，具备有效的质量员岗位证书；施工员1人，具备有效的施工员岗位证书。3.4信誉要求：3.4.1 投标人及其法定代表人、拟派项目负责人近 3 年不得有行贿犯罪记录（至投标截止时间前10 日，以中国裁判文书网公布的各级人民法院判决书中落款日期为准；行贿犯罪记录指判决结果为行贿犯罪的情形），否则将被拒绝投标。[投标人应自行通过“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）进行查询] 3.4.2投标人及其法定代表人、拟派项目负责人不得被列入失信被执行人名单，否则将被拒绝投标（已被解除限制参与招投标活动惩戒的除外）。[投标人应自行通过“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）进行查询，查询日期须为公告发布之日后] 3.4.3 投标人未处于被责令停业、投标资格被取消的期限内，未处于工程建设领域信用体系黑名单管理期间，近三年内无建设市场主体不良行为记录（含围标串标、质量安全事故等）。（投标人须提供承诺）3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标3.6本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间：2022年05月09日 至 2022年05月13日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:00。（北京时间，法定节假日除外）
地点：黑龙江鼎拓项目管理有限公司（开标大厅）
方式： 凡有意参加投标者，请于 2022 年05月 09日至 2022年05 月 13日每日上午9:00时至11:30时，下午13:30时至16时(北京时间，下同)。响应国家和省市关于做好新冠病毒防控工作，为最大可能减少公众场所人员聚集，避免交叉感染，本项目无须到现场获取招标文件，有意向者请致电代理机构，避免延误文件获取，逾期不予受理。
售价：￥0.0 元，本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年05月30日 13点00分（北京时间）
开标时间：2022年05月30日 13点00分（北京时间）
地点：黑龙江鼎拓项目管理有限公司（开标大厅）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
萝北县肇兴粮库有限责任公司烘干塔维修改造项目
招标公告
招标编号：DTZB-2022-0040
1.招标条件
本招标项目 萝北县肇兴粮库有限责任公司烘干塔维修改造项目 已由相关文件批准,招标人为 萝北县肇兴粮库有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：萝北县肇兴粮库有限责任公司烘干塔维修改造项目
2.2建设地点：萝北县
2.3建设规模：拆除原有烘干塔，新建300吨烘干塔（塔身）一座；维修配套设施。
2.4计划工期：116日历天；计划开工日期：2022年6月6日，计划竣工日期：2022年9月30日。（具体以合同签订为准）
2.5招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的所有工作内容。
2.6质量标准：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。
2.7标段划分：本项目不划分标段。
2.8招标控制价：登录即可免费查看.00元
2.9评标办法：综合评分法
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标申请人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织；投标人应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（乙级）有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书，不得担任其他在施建设工程项目的项目负责人。
3.3投标人拟投入项目管理其他人员配备要求：技术负责人1人（具备相关专业中级及以上职称证书）、安全员1人，安全员具有有效的C类安全生产考核合格证书；质量员1人，具备有效的质量员岗位证书；施工员1人，具备有效的施工员岗位证书。
3.4信誉要求：
3.4.1 投标人及其法定代表人、拟派项目负责人近 3 年不得有行贿犯罪记录（至投标截止时间前10 日，以中国裁判文书网公布的各级人民法院判决书中落款日期为准；行贿犯罪记录指判决结果为行贿犯罪的情形），否则将被拒绝投标。[投标人应自行通过“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）进行查询]
3.4.2投标人及其法定代表人、拟派项目负责人不得被列入失信被执行人名单，否则将被拒绝投标（已被解除限制参与招投标活动惩戒的除外）。[投标人应自行通过“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）进行查询，查询日期须为公告发布之日后]
3.4.3 投标人未处于被责令停业、投标资格被取消的期限内，未处于工程建设领域信用体系黑名单管理期间，近三年内无建设市场主体不良行为记录（含围标串标、质量安全事故等）。（投标人须提供承诺）
3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标
3.6本项目不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于 2022 年05月 09日至 2022年05 月 13日每日上午9:00时至11:30时，下午13:30时至16时(北京时间，下同)。响应国家和省市关于做好新冠病毒防控工作，为最大可能减少公众场所人员聚集，避免交叉感染，本项目无须到现场获取招标文件，有意向者请致电代理机构，避免延误文件获取，逾期不予受理。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件提交截止时间：2022年05月30日13时00分（北京时间）。
地点：供应商应在此之前将密封的响应文件送达黑龙江鼎拓项目管理有限公司（开标大厅），逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接受。
6. 开标方式
时间：2022年05月30日13时00分（北京时间）
地点：黑龙江鼎拓项目管理有限公司（开标大厅）
7.踏勘现场和答疑安排。
7.1招标人不统一组织踏勘现场。
8.发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标服务平台（http://www.cebpubservice.com/），中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)发布.
9.其他
1.与采购单位存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加招标竞争；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的项目招标竞争；同一集团公司具有独立法人的子公司同时参加同一标段投标或者未划分标段的项目招标竞争时最多不得超过两家（以报名登记的先后顺序为准）。
2.本项目采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的申请人才有可能被授予合同。
11.联系方式
招标人：萝北县肇兴粮库有限责任公司
地址：黑龙江鹤岗市萝北县
联系人：登录即可免费查看
联系电话： 登录即可免费查看
招标代理机构：黑龙江鼎拓项目管理有限公司
地址：哈尔滨市南岗区鲁商松江新城18号楼5号商服
联系人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看/18945678619
3.项目联系方式
项目联系人：登录即可免费查看
联系方式：登录即可免费查看/18945678619
邮箱：HLJDTXMYW2@163.COM
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：萝北县肇兴粮库有限责任公司
地址：黑龙江鹤岗市萝北县
联系方式：登录即可免费查看 登录即可免费查看
2.采购代理机构信息
名 称：黑龙江鼎拓项目管理有限公司
地 址：黑龙江鼎拓项目管理有限公司
联系方式：登录即可免费查看 登录即可免费查看
3.项目联系方式
项目联系人：登录即可免费查看
电 话： 登录即可免费查看-8003
萝北县肇兴粮库有限责任公司烘干塔维修改造项目 招标项目的潜在投标人应在黑龙江鼎拓项目管理有限公司（开标大厅）获取招标文件，并于2022年05月30日 13点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：DTZB-2022-0040
项目名称：萝北县肇兴粮库有限责任公司烘干塔维修改造项目
预算金额：145.0000000 万元（人民币）
最高限价（如有）：145.0000000 万元（人民币）
采购需求：
施工图纸及工程量清单范围内的所有工作内容
合同履行期限：116日历天；计划开工日期：2022年6月6日，计划竣工日期：2022年9月30日。（具体以合同签订为准）
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目面向中小企业采购的项目,《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《黑龙江省人民政府关于促进大学生创新创业的若干意见》（黑政发〔2015〕16号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)。
3.本项目的特定资格要求：3.1本次招标要求投标申请人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织；投标人应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（乙级）有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.2拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书，不得担任其他在施建设工程项目的项目负责人。3.3投标人拟投入项目管理其他人员配备要求：技术负责人1人（具备相关专业中级及以上职称证书）、安全员1人，安全员具有有效的C类安全生产考核合格证书；质量员1人，具备有效的质量员岗位证书；施工员1人，具备有效的施工员岗位证书。3.4信誉要求：3.4.1 投标人及其法定代表人、拟派项目负责人近 3 年不得有行贿犯罪记录（至投标截止时间前10 日，以中国裁判文书网公布的各级人民法院判决书中落款日期为准；行贿犯罪记录指判决结果为行贿犯罪的情形），否则将被拒绝投标。[投标人应自行通过“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）进行查询] 3.4.2投标人及其法定代表人、拟派项目负责人不得被列入失信被执行人名单，否则将被拒绝投标（已被解除限制参与招投标活动惩戒的除外）。[投标人应自行通过“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）进行查询，查询日期须为公告发布之日后] 3.4.3 投标人未处于被责令停业、投标资格被取消的期限内，未处于工程建设领域信用体系黑名单管理期间，近三年内无建设市场主体不良行为记录（含围标串标、质量安全事故等）。（投标人须提供承诺）3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标3.6本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间：2022年05月09日 至 2022年05月13日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:00。（北京时间，法定节假日除外）
地点：黑龙江鼎拓项目管理有限公司（开标大厅）
方式： 凡有意参加投标者，请于 2022 年05月 09日至 2022年05 月 13日每日上午9:00时至11:30时，下午13:30时至16时(北京时间，下同)。响应国家和省市关于做好新冠病毒防控工作，为最大可能减少公众场所人员聚集，避免交叉感染，本项目无须到现场获取招标文件，有意向者请致电代理机构，避免延误文件获取，逾期不予受理。
售价：￥0.0 元，本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年05月30日 13点00分（北京时间）
开标时间：2022年05月30日 13点00分（北京时间）
地点：黑龙江鼎拓项目管理有限公司（开标大厅）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
萝北县肇兴粮库有限责任公司烘干塔维修改造项目
招标公告
招标编号：DTZB-2022-0040
1.招标条件
本招标项目 萝北县肇兴粮库有限责任公司烘干塔维修改造项目 已由相关文件批准,招标人为 萝北县肇兴粮库有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：萝北县肇兴粮库有限责任公司烘干塔维修改造项目
2.2建设地点：萝北县
2.3建设规模：拆除原有烘干塔，新建300吨烘干塔（塔身）一座；维修配套设施。
2.4计划工期：116日历天；计划开工日期：2022年6月6日，计划竣工日期：2022年9月30日。（具体以合同签订为准）
2.5招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的所有工作内容。
2.6质量标准：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。
2.7标段划分：本项目不划分标段。
2.8招标控制价：登录即可免费查看.00元
2.9评标办法：综合评分法
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标申请人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织；投标人应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（乙级）有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书，不得担任其他在施建设工程项目的项目负责人。
3.3投标人拟投入项目管理其他人员配备要求：技术负责人1人（具备相关专业中级及以上职称证书）、安全员1人，安全员具有有效的C类安全生产考核合格证书；质量员1人，具备有效的质量员岗位证书；施工员1人，具备有效的施工员岗位证书。
3.4信誉要求：
3.4.1 投标人及其法定代表人、拟派项目负责人近 3 年不得有行贿犯罪记录（至投标截止时间前10 日，以中国裁判文书网公布的各级人民法院判决书中落款日期为准；行贿犯罪记录指判决结果为行贿犯罪的情形），否则将被拒绝投标。[投标人应自行通过“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）进行查询]
3.4.2投标人及其法定代表人、拟派项目负责人不得被列入失信被执行人名单，否则将被拒绝投标（已被解除限制参与招投标活动惩戒的除外）。[投标人应自行通过“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）进行查询，查询日期须为公告发布之日后]
3.4.3 投标人未处于被责令停业、投标资格被取消的期限内，未处于工程建设领域信用体系黑名单管理期间，近三年内无建设市场主体不良行为记录（含围标串标、质量安全事故等）。（投标人须提供承诺）
3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标
3.6本项目不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于 2022 年05月 09日至 2022年05 月 13日每日上午9:00时至11:30时，下午13:30时至16时(北京时间，下同)。响应国家和省市关于做好新冠病毒防控工作，为最大可能减少公众场所人员聚集，避免交叉感染，本项目无须到现场获取招标文件，有意向者请致电代理机构，避免延误文件获取，逾期不予受理。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件提交截止时间：2022年05月30日13时00分（北京时间）。
地点：供应商应在此之前将密封的响应文件送达黑龙江鼎拓项目管理有限公司（开标大厅），逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接受。
6. 开标方式
时间：2022年05月30日13时00分（北京时间）
地点：黑龙江鼎拓项目管理有限公司（开标大厅）
7.踏勘现场和答疑安排。
7.1招标人不统一组织踏勘现场。
8.发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标服务平台（http://www.cebpubservice.com/），中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)发布.
9.其他
1.与采购单位存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加招标竞争；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的项目招标竞争；同一集团公司具有独立法人的子公司同时参加同一标段投标或者未划分标段的项目招标竞争时最多不得超过两家（以报名登记的先后顺序为准）。
2.本项目采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的申请人才有可能被授予合同。
11.联系方式
招标人：萝北县肇兴粮库有限责任公司
地址：黑龙江鹤岗市萝北县
联系人：登录即可免费查看
联系电话： 登录即可免费查看
招标代理机构：黑龙江鼎拓项目管理有限公司
地址：哈尔滨市南岗区鲁商松江新城18号楼5号商服
联系人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看/18945678619
3.项目联系方式
项目联系人：登录即可免费查看
联系方式：登录即可免费查看/18945678619
邮箱：HLJDTXMYW2@163.COM
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：萝北县肇兴粮库有限责任公司
地址：黑龙江鹤岗市萝北县
联系方式：登录即可免费查看 登录即可免费查看
2.采购代理机构信息
名 称：黑龙江鼎拓项目管理有限公司
地 址：黑龙江鼎拓项目管理有限公司
联系方式：登录即可免费查看 登录即可免费查看
3.项目联系方式
项目联系人：登录即可免费查看
电 话： 登录即可免费查看-8003
微信扫码关注
