冕宁县交通投资开发有限责任公司冕宁县磨房沟镇麻哈渡桥梁拆除重建工程项目监理竞争性磋商
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
项目概况
冕宁县磨房沟镇麻哈渡桥梁拆除重建工程项目监理 采购项目的潜在供应商应在西昌市大石坂路 61 号中所安置小区商住楼五楼 502（西昌市民政局婚姻登记处对面）获取采购文件，并于2022年02月22日 14点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：SCSFS（LS）-20220208
项目名称：冕宁县磨房沟镇麻哈渡桥梁拆除重建工程项目监理
采购方式：竞争性磋商
预算金额：38.3571000 万元（人民币）
最高限价（如有）：38.3571000 万元（人民币）
采购需求：
第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商要求
一、项目概况：
本项目采用四级公路标准，设计速度为30Km/h，桥梁宽度为8.5m，长119m。为了做好冕宁县磨房沟镇麻哈渡桥梁拆除重建工程项目工作，需委托一家具有行政主管部门颁发的公路工程监理乙级及以上资质的监理单位，对冕宁县磨房沟镇麻哈渡桥梁拆除重建工程项目实施全过程监理。监理的主要内容包括对工程的质量、进度和投资进行监督，安全、文明施工管理，对项目合同和文档资料进行管理，组织协调有关单位间的工作关系等。
二、项目名称、主要服务规范及要求
三、技术服务要求
（一）具体的监理工作及服务内容：除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
1.收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报采购人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
2.熟悉工程设计文件，并参加由采购人主持的图纸会审和设计交底会议；
3.参加由采购人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
4.审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
5.检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
6.检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
7.审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
8.检查施工承包人的试验室；
9.审核施工分包人资质条件；
10.查验施工承包人的施工测量放线成果；
11.审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
12.审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
13.审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报采购人审核、批准；
14.在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报采购人；
15.经采购人同意，签发工程暂停令和复工令；
16.审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
17.验收隐蔽工程、分部分项工程；
18.审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
19.审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
20.参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
21.审查施工承包人提交的竣工结算申请并报采购人；
22.编制、整理工程监理归档文件并报采购人；
23.协助采购人进行实施项目招标和签订工程施工合同（如涉及）；
24.全面管理工程施工合同，并报采购人批准；
25.督促采购人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作；
26.审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件；
27.审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划，审核工艺试验成果等；
28.进度控制。协助采购人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向采购人提出调整控制性进度计划的建议意见；
29.施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位以及隐蔽工程、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故；
30.资金控制。协助采购人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证，并报采购人审核、批准；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更；
31.施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查；
32.按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助采购人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告；
33.档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交采购人；
34.监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见；
35.其他相关服务的范围和内容按国家法律法规、行业规定以及采购人要求的相关工作内容。
（二）监理与相关服务依据
1.监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
2.双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
（三）其他工作内容：
1.在监理与相关服务范围内，采购人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当采购人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助采购人、承包人协商解决。
2.当采购人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
3.监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理采购人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报采购人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报采购人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报采购人。
4.除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
（四）成果要求：
1.监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向采购人提交监理与相关服务的报告。
2.文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
3.使用采购人的财产
监理人无偿使用由采购人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，采购人提供的房屋、设备属于采购人的财产，监理人应妥善使用和保管，在履约完成时将这些房屋、设备的清单提交采购人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
（五）监理范围
包括但不限于本工程项目相关工作，主要工程内容包括:本工程项目，具体详见本工程设计施工图及工程量清单。监理工作内容：依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在本工程施工阶段对建设工程质量、进度、造价、系统安全、相关知识产权进行全过程控制和监督，履行建设工程安全生产管理法定职责，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，以期达到工程质量优良、造价合理、工期适当的总目标。具体监理内容详见本工程设计施工图及工程量清单。
（六）监理服务周期
与本工程的实施同步、同期。如因非供应商造成的工期变化，导致最终实际服务周期超过项目预计周期，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同。
（七）工作方案或监理大纲
参加磋商响应的供应商须根据项目的要求制定本工程监理的工作方案或监理大纲。
（八）人员配置基本要求
1.本项目成交供应商，在合同签订生效之日起五个工作日内须将拟派本项目的所有人员入驻项目现场开展工作，并接受采购人的管理，直至全面完成合同约定工作内容，未按此要求执行的，按违约处理，具体的违约责任在续订立合同时具体明细约定。
2.除不可抗力因素外，成交供应商自磋商响应截止之日起至完成合同约定工程量之日止，不得更换和撤离责任监理师。对擅自更换或撤离的，按骗取成交处理报财政处理，同时按违约处理，具体的违约责任在续订立合同时具体明细约定。
3.现场监理部其它关键岗位人员应保持稳定。成交供应商自投标截止之日起至完成合同约定工程量之日止，不得擅自更换和撤离岗位人员。下列情形除外：
（1）因身体原因无法坚持施工现场管理工作的；
（2）不履行岗位职责、工作失误等原因不宜继续担任施工现场管理工作的；
（3）本人所承担的专业业务已完成的；
（4）非本单位原因工程项目延期开工或停工时间达三个月以上的；
（5）因违法违规行为不能继续担任施工现场管理工作的；
（6）因人员调动不能在本单位执业的。
更换人员的资格等级不得低于更换前，并应符合本采购文件及供应商磋商响应文件的要求，人员更换的比例原则上不得超过施工项目部和现场监理部关键岗位总人数的50%。
（九）验收标准
根据国家相关的监理规范及行业验收规范、标准执行，达到符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。
四、商务要求
1、最高限价：￥登录即可免费查看元（含各项监理抽检费）。
2、服务期限：本项目施工工期与缺陷责任期。
3、服务地点：冕宁县磨房沟镇。
4、付款方式：（1）签订合同后30个日历天内支付合同金额的30%。（2）工程竣工并经初验合格后五个工作日内，采购人向监理方拨付合同价的50%。（3）项目结算审定后五个工作日内，由采购人向监理方支付合同价20%的监理费。本项目监理服务费，无质保金。
5、履约保证金:本项目履约保证金为成交金额的10%，成交人在领取成交通知书后签订项目服务合同前，一次性支付给采购人。本项目监理服务工作全面完成并验收合格，无供应商责任后7个工作日内，采购人一次性无息退还。
合同履行期限：本项目施工工期与缺陷责任期
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
/
3.本项目的特定资格要求：供应商具有行政主管部门颁发的公路工程监理乙级及以上资质；本项目专门面向中小企业
三、获取采购文件
时间：2022年02月14日 至 2022年02月18日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）
地点：西昌市大石坂路 61 号中所安置小区商住楼五楼 502（西昌市民政局婚姻登记处对面）
方式：现场办理或网上办理：(1）申请人网上办理购买磋商文件时，请先自行下载公告附件中的《报名信息登记表》、《介绍信（格式）》，并按相关要求填写信息（单位名称、经办人姓名、经办人手机号、单位座机及传真号、电子邮箱、包号等）。(2）将已填写的《报名信息登记表》、《介绍信》（附经办人身份证复印件）加盖供应商单位公章后扫描成图片或PDF文档发送至951424828@qq.com。（邮件标题注明单位名称、经办人及联系电话）注：《报名信息登记表》、《介绍信》（附经办人身份证复印件）加盖单位公章的原件请于开标当日交至采购文件发售办理处。
售价：￥300.0 元（人民币）
四、响应文件提交
截止时间：2022年02月22日 14点30分（北京时间）
地点：西昌市大石坂路 61 号中所安置小区商住楼五楼 502（西昌市民政局婚姻登记处对面）
五、开启
时间：2022年02月22日 14点30分（北京时间）
地点：西昌市大石坂路 61 号中所安置小区商住楼五楼 502（西昌市民政局婚姻登记处对面）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：冕宁县交通投资开发有限责任公司
地址：冕宁县人民路259号
联系方式：登录即可免费查看 、登录即可免费查看
2.采购代理机构信息
名 称：四川省富盛工程项目管理有限公司
地 址：西昌市大石板路61号中所安置小区商住楼五楼502
联系方式：登录即可免费查看、登录即可免费查看
3.项目联系方式
项目联系人：登录即可免费查看
电 话： 登录即可免费查看
冕宁县磨房沟镇麻哈渡桥梁拆除重建工程项目监理 采购项目的潜在供应商应在西昌市大石坂路 61 号中所安置小区商住楼五楼 502（西昌市民政局婚姻登记处对面）获取采购文件，并于2022年02月22日 14点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：SCSFS（LS）-20220208
项目名称：冕宁县磨房沟镇麻哈渡桥梁拆除重建工程项目监理
采购方式：竞争性磋商
预算金额：38.3571000 万元（人民币）
最高限价（如有）：38.3571000 万元（人民币）
采购需求：
第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商要求
一、项目概况：
本项目采用四级公路标准，设计速度为30Km/h，桥梁宽度为8.5m，长119m。为了做好冕宁县磨房沟镇麻哈渡桥梁拆除重建工程项目工作，需委托一家具有行政主管部门颁发的公路工程监理乙级及以上资质的监理单位，对冕宁县磨房沟镇麻哈渡桥梁拆除重建工程项目实施全过程监理。监理的主要内容包括对工程的质量、进度和投资进行监督，安全、文明施工管理，对项目合同和文档资料进行管理，组织协调有关单位间的工作关系等。
二、项目名称、主要服务规范及要求
| 项目名称 | 主要服务规范及要求 |
| 冕宁县磨房沟镇麻哈渡桥梁拆除重建工程项目 | 按国家、地区、行业现行的监理规范和相关工程监理质量及验收规范、标准执行，并符合磋商采购文件的要求执行。 |
三、技术服务要求
（一）具体的监理工作及服务内容：除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
1.收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报采购人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
2.熟悉工程设计文件，并参加由采购人主持的图纸会审和设计交底会议；
3.参加由采购人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
4.审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
5.检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
6.检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
7.审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
8.检查施工承包人的试验室；
9.审核施工分包人资质条件；
10.查验施工承包人的施工测量放线成果；
11.审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
12.审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
13.审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报采购人审核、批准；
14.在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报采购人；
15.经采购人同意，签发工程暂停令和复工令；
16.审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
17.验收隐蔽工程、分部分项工程；
18.审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
19.审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
20.参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
21.审查施工承包人提交的竣工结算申请并报采购人；
22.编制、整理工程监理归档文件并报采购人；
23.协助采购人进行实施项目招标和签订工程施工合同（如涉及）；
24.全面管理工程施工合同，并报采购人批准；
25.督促采购人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作；
26.审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件；
27.审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划，审核工艺试验成果等；
28.进度控制。协助采购人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向采购人提出调整控制性进度计划的建议意见；
29.施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位以及隐蔽工程、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故；
30.资金控制。协助采购人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证，并报采购人审核、批准；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更；
31.施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查；
32.按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助采购人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告；
33.档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交采购人；
34.监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见；
35.其他相关服务的范围和内容按国家法律法规、行业规定以及采购人要求的相关工作内容。
（二）监理与相关服务依据
1.监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
2.双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
（三）其他工作内容：
1.在监理与相关服务范围内，采购人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当采购人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助采购人、承包人协商解决。
2.当采购人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
3.监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理采购人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报采购人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报采购人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报采购人。
4.除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
（四）成果要求：
1.监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向采购人提交监理与相关服务的报告。
2.文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
3.使用采购人的财产
监理人无偿使用由采购人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，采购人提供的房屋、设备属于采购人的财产，监理人应妥善使用和保管，在履约完成时将这些房屋、设备的清单提交采购人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
（五）监理范围
包括但不限于本工程项目相关工作，主要工程内容包括:本工程项目，具体详见本工程设计施工图及工程量清单。监理工作内容：依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在本工程施工阶段对建设工程质量、进度、造价、系统安全、相关知识产权进行全过程控制和监督，履行建设工程安全生产管理法定职责，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，以期达到工程质量优良、造价合理、工期适当的总目标。具体监理内容详见本工程设计施工图及工程量清单。
（六）监理服务周期
与本工程的实施同步、同期。如因非供应商造成的工期变化，导致最终实际服务周期超过项目预计周期，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同。
（七）工作方案或监理大纲
参加磋商响应的供应商须根据项目的要求制定本工程监理的工作方案或监理大纲。
（八）人员配置基本要求
1.本项目成交供应商，在合同签订生效之日起五个工作日内须将拟派本项目的所有人员入驻项目现场开展工作，并接受采购人的管理，直至全面完成合同约定工作内容，未按此要求执行的，按违约处理，具体的违约责任在续订立合同时具体明细约定。
2.除不可抗力因素外，成交供应商自磋商响应截止之日起至完成合同约定工程量之日止，不得更换和撤离责任监理师。对擅自更换或撤离的，按骗取成交处理报财政处理，同时按违约处理，具体的违约责任在续订立合同时具体明细约定。
3.现场监理部其它关键岗位人员应保持稳定。成交供应商自投标截止之日起至完成合同约定工程量之日止，不得擅自更换和撤离岗位人员。下列情形除外：
（1）因身体原因无法坚持施工现场管理工作的；
（2）不履行岗位职责、工作失误等原因不宜继续担任施工现场管理工作的；
（3）本人所承担的专业业务已完成的；
（4）非本单位原因工程项目延期开工或停工时间达三个月以上的；
（5）因违法违规行为不能继续担任施工现场管理工作的；
（6）因人员调动不能在本单位执业的。
更换人员的资格等级不得低于更换前，并应符合本采购文件及供应商磋商响应文件的要求，人员更换的比例原则上不得超过施工项目部和现场监理部关键岗位总人数的50%。
（九）验收标准
根据国家相关的监理规范及行业验收规范、标准执行，达到符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。
四、商务要求
1、最高限价：￥登录即可免费查看元（含各项监理抽检费）。
2、服务期限：本项目施工工期与缺陷责任期。
3、服务地点：冕宁县磨房沟镇。
4、付款方式：（1）签订合同后30个日历天内支付合同金额的30%。（2）工程竣工并经初验合格后五个工作日内，采购人向监理方拨付合同价的50%。（3）项目结算审定后五个工作日内，由采购人向监理方支付合同价20%的监理费。本项目监理服务费，无质保金。
5、履约保证金:本项目履约保证金为成交金额的10%，成交人在领取成交通知书后签订项目服务合同前，一次性支付给采购人。本项目监理服务工作全面完成并验收合格，无供应商责任后7个工作日内，采购人一次性无息退还。
合同履行期限：本项目施工工期与缺陷责任期
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
/
3.本项目的特定资格要求：供应商具有行政主管部门颁发的公路工程监理乙级及以上资质；本项目专门面向中小企业
三、获取采购文件
时间：2022年02月14日 至 2022年02月18日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）
地点：西昌市大石坂路 61 号中所安置小区商住楼五楼 502（西昌市民政局婚姻登记处对面）
方式：现场办理或网上办理：(1）申请人网上办理购买磋商文件时，请先自行下载公告附件中的《报名信息登记表》、《介绍信（格式）》，并按相关要求填写信息（单位名称、经办人姓名、经办人手机号、单位座机及传真号、电子邮箱、包号等）。(2）将已填写的《报名信息登记表》、《介绍信》（附经办人身份证复印件）加盖供应商单位公章后扫描成图片或PDF文档发送至951424828@qq.com。（邮件标题注明单位名称、经办人及联系电话）注：《报名信息登记表》、《介绍信》（附经办人身份证复印件）加盖单位公章的原件请于开标当日交至采购文件发售办理处。
售价：￥300.0 元（人民币）
四、响应文件提交
截止时间：2022年02月22日 14点30分（北京时间）
地点：西昌市大石坂路 61 号中所安置小区商住楼五楼 502（西昌市民政局婚姻登记处对面）
五、开启
时间：2022年02月22日 14点30分（北京时间）
地点：西昌市大石坂路 61 号中所安置小区商住楼五楼 502（西昌市民政局婚姻登记处对面）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：冕宁县交通投资开发有限责任公司
地址：冕宁县人民路259号
联系方式：登录即可免费查看 、登录即可免费查看
2.采购代理机构信息
名 称：四川省富盛工程项目管理有限公司
地 址：西昌市大石板路61号中所安置小区商住楼五楼502
联系方式：登录即可免费查看、登录即可免费查看
3.项目联系方式
项目联系人：登录即可免费查看
电 话： 登录即可免费查看
微信扫码关注
