就山东电工电气山东日立厂区迁建项目-绝缘生产厂房一期工程施工总承包
微信分享
关注项目
标讯收藏
项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
就山东电工电气山东日立厂区迁建项目-绝缘生产厂房一期工程施工总承包
发布日期:2024-05-22
发布日期:2024-05-22
合同名称 | 就山东电工电气山东日立厂区迁建项目-绝缘生产厂房一期工程施工总承包 | 发包人 | 山东电工电气日立高压开关有限公司 |
承包人 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 合同工期 | 120 |
合同价款 | 登录即可免费查看元 | 合同规模 | 登录即可免费查看.49㎡元/㎡ |
工程项目地点 | 济南市高新区飞跃大道北侧、春暄路以西、春秀路以东。 | 合同签订时间 | 2024-05-13 |
质量标准 | 合格 | 合同生效时间 | 2024-5-13 |
违约责任 | 16.1.2 发包人违约的责任(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任: 工期顺延 。(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 执行通用条款 。(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:执行通用条款 。(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 执行通用条款。(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:工期顺延。(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: 工期顺延 。发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任: 由发包人承担 。 16.2.2承包人违约的责任执行通用条款 因承包人违约解除合同 执行通用条款 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 双方另行协商 。 | 履约担保 | 无 |
解决争议的办法 | 向济南市人民法院起诉 | 支付担保 | 无 |
其他内容 | 项目规模:登录即可免费查看.49 ㎡ | 备注 | 空 |